Предложение о заключении договора (публичная оферта)
- ООО «Ай Ди Резалт» адресует настоящую публичную оферту любому лицу, желающему воспользоваться услугой «разработка сайта».
- Для того чтобы заключить договор, лицо, откликнувшееся на настоящую оферту, должно осуществить акцепт, т.е. выразить свое согласие на заключение договора на условиях, изложенных в оферте. Акцептом настоящей оферты является осуществление акцептирующим лицом предоплаты за оказание услуг.
Договор-оферта №РС-3
г. Рязань 01.01.2017г.
ООО «Ай Ди Резалт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Шлыкова Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и любое физическое или юридическое лицо, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ связанных с созданием Интернет-сайта (далее – Сайта) в соответствии со спецификацией и приложением № 1 к настоящему договору.
1.2. Объем и условия выполнения вышеперечисленных услуг устанавливаются настоящим Договором, спецификацией, приложением № 1, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Порядок и сроки выполнения работ
2.1. Работы по подбору дизайна Сайта начинаются после перечисления Заказчиком на счет Исполнителя предоплаты в размере 50% от стоимости сайта. Исполнитель предоставляет Заказчику 5 вариантов макетов дизайна сайта на выбор по профилю работы заказчика в течение 4 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Исполнителя. В случае если первые 5 вариантов Заказчику не подходят, Исполнитель подбирает дополнительные 5 вариантов макетов дизайна. Цена подбора одного варианта 200 рублей.
2.2. После утверждения Заказчиком макета дизайна, Исполнитель высылает список необходимых текстовых и графических материалов.
2.3. При необходимости, Исполнитель регистрирует доменное имя в зоне «.ru» на реквизиты Заказчика. Написание доменного имени согласовывается отдельно. Первый год регистрации доменного имени оплачивается Исполнителем. По истечении 1 (одного) года со дня регистрации доменного имени, Заказчик оплачивает продление регистрации по действующим на момент продления тарифам. По желанию Заказчика доменное имя может быть передано другому регистратору на аккаунт Заказчика.
2.4. В процессе работ по разработке сайта в макет дизайна могут быть внесены незначительные изменения, как то: начертание шрифтов, цвета элементов дизайна, фоновые изображения. Расположение смысловых блоков может быть изменено только в виде удаления их из макета.
2.5. Заказчик высылает текстовые материалы в формате txt или doc, графические материалы в формате jpg или png в архиве zip или rar на адрес электронной почты support@idresult.ru.
2.6. После получения всех необходимых материалов из п. 2.2. Исполнитель приступает к выполнению работ по созданию Сайта.
2.7. Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с Приложениями и Дополнительными соглашениями к настоящему договору и исчисляется с момента выполнения условий п. 2.5.
2.8. Разработка сайта производится на сервере Исполнителя с привязкой или без привязки домена Заказчика.
2.9. Промежуточные результаты разработки показываются Заказчику Исполнителем в случае необходимости. Необходимость определяется Исполнителем.
2.10. После завершения работ по разработке Сайта Заказчику отправляется уведомление на электронную почту.
2.11. В течение 3-х рабочих дней, после получения уведомления о завершении работ, Заказчик обязан проверить готовый Сайт на наличие смысловых, орфографических и грамматических ошибок, неработающих гиперссылок, не отображающихся графических элементов Сайта и сообщить замечания Исполнителю. Замечания высылаются на адрес электронной почты Исполнителя support@idresult.ru. В случае обнаружения ошибок Исполнитель обязан устранить выявленные ошибки в течение 3-х рабочих дней. При отсутствии замечаний Заказчика в течение 3 рабочих дней, порученная Исполнителю работа по разработке Сайта считается выполненной.
2.12. В течение 5-и рабочих дней после внесения оплаты выполненных работ на расчетный счет Исполнителя, Исполнитель при необходимости переносит Сайт на сервер Заказчика и передает Заказчику данные доступа в административную часть сайта.
3. Права и обязанности сторон
Исполнитель обязуется:
3.1. В течение 3-х рабочих дней с момента утверждения Заказчиком макета дизайна, предоставить список необходимых для разработки Сайта материалов, и в течение срока действия договора уточнять или дополнять его при необходимости.
3.2. В ходе выполнения работ по разработке Сайта немедленно сообщить Заказчику и, до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:
– непригодности предоставленной информации или технической документации;
– иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут повлиять на качество работы или невозможность ее завершения в срок.
3.3. Соблюдать конфиденциальность информации Заказчика, если она не является общедоступной или общеизвестной.
3.4. В случае обнаружения скрытых ошибок в процессе эксплуатации Сайта в течение 1 месяца после завершения работ, Исполнитель обязан бесплатно устранять обнаруженные ошибки.
Исполнитель имеет право:
3.6. Увеличить срок выполнения работ по разработке Сайта на количество дней вынужденного простоя до получения соответствующих указаний или информации от Заказчика.
3.7. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Исполнителем.
3.8. Отказаться от исполнения настоящих Условий в случаях, если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Исполнителя об обстоятельствах, указанных в п. 3.2. настоящих Условий, в 3-х месячный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материалы и техническую документацию или не применит других мер для устранения указанных обстоятельств.
Заказчик обязуется:
3.9. Своевременно, по запросу с описанием, обеспечивать Исполнителя необходимыми для выполнения Договора информационными материалами, в том числе предоставить Исполнителю информацию, необходимую для размещения и хранения файлов на виртуальном сервере.
3.10. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя на условиях, определенных настоящим Договором.
3.11. Обеспечивать конфиденциальность своей учетной информации (имени пользователя и пароля), полученной от Исполнителя.
3.12. Не совершать действий, влекущих за собой негативные последствия для работы хостинга Исполнителя и третьих лиц.
3.13. Не совершать действий, нарушающих законодательство или права третьих лиц, с использованием услуг Исполнителя, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору.
3.14. Все текстовые, табличные и графические файлы пересылать по электронной почте на адрес Исполнителя support@idresult.ru.
4. Размер и порядок оплаты услуг исполнителя
4.1. Услуги, выполняемые Исполнителем в соответствии с п.1.1 настоящего Договора, Заказчик оплачивает в рублях.
4.2. Общая стоимость услуг по настоящему Договору устанавливается в соответствии с Приложением №1.
4.3. Заказчик вносит предоплату на расчетный счет исполнителя в размере 50% от стоимости сайта.
4.4. Заказчик оплачивает оставшуюся стоимость услуг (постоплату) в соответствии с Приложением №1 в течении 3-х рабочих дней с даты завершения работ определяемой в соответствии с п. 2.11.
5. Порядок взаимодействия сторон
5.1. Стороны договорились о том, что для однозначного толкования всей информации в процессе исполнения настоящего Договора, обмен информацией осуществляется посредством электронной почты.
5.2. Заказчик направляет все вопросы, пожелания, замечания касательно работ по настоящему Договору на электронный почтовый адрес исполнителя support@idresult.ru, а исполнитель на электронный почтовый адрес Заказчика.
5.3. Исполнитель в течение 24 часов с момента получения письма от Заказчика обязан выслать по электронной почте ответ на адрес Заказчика. Кроме выходных и праздничных дней.
5.4. Претензии и жалобы на качество выполненных работ принимаются только в письменном виде на адрес support@idresult.ru. Срок рассмотрения претензий – 3 рабочих дня. После рассмотрения претензии Заказчику высылается ответ по электронной почте.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ по вине Исполнителя, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% в рабочий день от полученной суммы предоплаты, но не более 50% этой суммы.
6.2. За нарушение срока окончательного расчета (по факту выполнения работ, согласно п.2.11. настоящего Договора), Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,5% в рабочий день от не оплаченной в срок суммы, но не более 50% от цены Договора.
6.3. В случае досрочного расторжения договора после начала работ по разработке сайта, если это расторжение произошло в связи с нарушением обязательств Заказчиком, препятствующим исполнению Договора, предоплата Исполнителем не возвращается.
7. Права на сайт
7.1. Права на Сайт переходят к Заказчику после окончательной оплаты услуг по договору и подписания Акта выполнения работ.
7.2. Исполнитель оставляет за собой право разместить текстовую ссылку на сайт Исполнителя в нижней части сайта Заказчика. Удаление текстовой ссылки допускается только при полной смене внешнего вида сайта.
7.3. Все вопросы, касающиеся права на сайт, регулируются действующим законодательством РФ.
7.4. Исполнитель оставляет за собой право разместить ссылку на изготовленный им сайт и изображение сайта в своем портфолио.
8. Прочие условия
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по настоящему Договору, или в связи с его исполнением, будут решаться Сторонами путем переговоров. Если Стороны не смогут прийти к соглашению, каждая из Сторон вправе передать спор на рассмотрение арбитражного суда г. Рязани, в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством Российской Федерации на основе норм материального права России. Претензии к выполнению обязательств по Договору выставляются Сторонами в письменной форме с приложением документов, подтверждающих данные претензии. Если в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии Сторона не ответит на нее, претензия считается принятой. Соблюдение претензионного порядка до обращения в Арбитражный суд обязательно.
8.3. За сделки, совершаемые Заказчиком с использованием Сайта, и информацию размещенную Заказчиком на Сайте Исполнитель ответственности не несёт.
9. Реквизиты
ООО «Ай Ди Резалт»
Юридический адрес: 390023, Рязанская обл, Рязань г, Фирсова ул, дом 10, офис 44
Фактический адрес: 390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Соборная, д. 8, ООО “СБК “Профит” (для ООО “Ай Ди Резалт”)
Тел. Номер: +7 (4912) 294-274 / E-mail: info@idresult.ru
ИНН: 6234106194 / КПП: 623401001
Расчетный счет: 40702810110000001487
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
Kорр. счет: 30101810145250000974